УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель главы Администрации 
муниципального образования 
 «Красногорский район»  

                	 /С.А.Кононов/                                          

Извещение о проведении запроса котировок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
№ п/п	Наименование пункта	Содержание	
1	Заказчик 
	Администрация муниципального образования «Красногорский район»
Место нахождения и почтовый адрес: 427650, Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, 64
Адрес электронной почты: saa@mo-krasno.ru 
тел./факс +7 (34164) 2-19-32, 2-17-51	
2	Единая информационная система на официальном сайте 	www.zakupki.gov.ru  	
3	Ответственное должностное лицо Заказчика, номер контактного телефона	Сухих Елена Ивановна, Гагарина Анастасия Андреевна, Столбова Марина Сергеевна
 Телефон: 8 (34164)  2-19-32.
	
4	Контрактный управляющий	Филиппова Юлия Владимировна	
5	Способ определения поставщика	Запрос котировок	
6	Наименование и описание объекта закупки	Выполнение работ: «Капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Свободы, д.4, кв.1» среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение № 3) 
	
7	Идентификационный код закупки (ОКПД)	45.22.12.190	
8	КБК	526 0501 0726211 244 225	
9	Срок выполнения работ	Начало: с момента заключения муниципального контракта.
Окончание: июнь 2015 г.	
10	Срок и условия оплаты 	Условия и порядок оплаты  изложены в Приложении № 4 «Проект муниципального контракта»
	
11	Источник финансирования заказа	Финансирование осуществляется  за счет средств местного бюджета муниципального образования «Красногорский район» 
	
12	Место выполнения работ	Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Свободы, д.4, кв.1	
13	Начальная (максимальная) цена контракта	75676,00  руб. (Семьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек	
14	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с Поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – рубль Российской Федерации. 	
15	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате контракта  	Не применяется, так как оплата по контракту производится в российских рублях.	
16	Порядок  формирования цены контракта	Применяемый  метод определения начальной максимальной цены контракта – проектно-сметный - Приложение № 2 и  включает в себя все затраты, связанные с выполнением всего объема работ, стоимость приобретённых материалов, расходы на перевозку рабочих, материалов, перемещение механизмов, таможенные расходы, уплату налогов, сборов, другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта и изменение его условий не допускается.
	
17	Преимущества, предоставляемые заказчиком субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям	Предоставляются. 
Запрос котировок проводится среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. 
Участник должен декларировать свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям в заявке.	
18	Преимущества, предоставляемые заказчиком учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 15%, но не более НМЦ контракта являющимся участниками 	Не предоставляются
	
19	Преимущества, предоставляемые заказчиком организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 15%,  но не более НМЦ  контракта являющимся участниками 	Не предоставляются
	
20	Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ (согласно пункту 4 статьи 42 ФЗ № 44-ФЗ)	Установлено 	
21	Документы, подтверждающие соответствие предлагаемых участником запроса котировок товара, работы или услуги условиям допуска, запретам на допуск, ограничениям допуска в соответствии со статьей 14 ФЗ    № 44-ФЗ, либо заверенные копии данных документов	Не предоставляются
	
22	Дата  размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок 	10.03.2015 г. 	
23	Дата и время начала подачи заявок на участие в запросе котировок	11.03.2015 г. в рабочие дни с 08-00 до 16-00 время местное (перерыв с 12-00 до 13-00)	
24	Дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе котировок	17.03.2015 г. в  09-00 ч. время местное	
25	Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок  	Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, д. 64 каб. №19 в здании Администрации муниципального образования «Красногорский район» 17.03.2015 г. в 09-00 ч. (время местное)	
26	Место (адрес) подачи заявок	Прием заявок на участие в запросе котировок в письменной форме осуществляется по адресу:
Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, д. 64 каб. №19, в рабочие дни с 8:00 до 16:00 часов с 12:00 до 13:00 часов обед. 
Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока подачи заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки. Любой участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок.
Участникам запроса котировок, подавшим заявки на участие в запросе котировок, или представителям этих участников предоставляется возможность присутствовать при вскрытии конвертов с такими заявками.	
27	Порядок подачи котировочных заявок	Заявка на участие в запросе котировок  подается в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта. Подача заявок на участие в запросе котировок в форме электронного документа не осуществляется.	
28	Форма заявки на участие в запросе котировок	По форме приведенной в приложении №1 к извещению о проведении запроса котировок.	
29	Размер обеспечения исполнения контракта. Информация о банковском сопровождении контракта.	Не предусмотрено. Банковское сопровождение не осуществляется.	
30	Требования к участникам закупки	- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки (наличие лицензии, сертификатов и иных документов); 
- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.	
31	Срок, в течение которого победитель запроса котировок или иной участник запроса котировок, с которым заключается контракт, должен подписать контракт	Контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола.
Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе котировок победителя запроса котировок или в заявке на участие в запросе котировок участника запроса котировок, с которым заключается контракт, в случае уклонения такого победителя от заключения контракта.	
32	Условия признания победителя запроса котировок или иного участника запроса котировок, уклонившимся от заключения контракта	В случае, если победитель запроса котировок не представил заказчику подписанный контракт в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта.	
33	 Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта.
Информация о возможности изменения, расторжения контракта.	1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
1) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом:
а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
2)  если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации на срок не менее чем три года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации;
3) если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения местной администрации;
4) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;
5) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до  муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом  муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом. Принятие  муниципальным заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены настоящим пунктом обусловливают невозможность исполнения  муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (в том числе продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), и (или) по которому поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства исполнены.
1.1. В 2015 году допускается изменение по соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных контрактами на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, заключенные до дня вступления в силу  Федерального закона 44-ФЗ, срок исполнения которых завершается в 2015 году, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. При этом заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) новых условий контракта.
2. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
3. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.
4. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.
Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 8 Федерального закона  от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается на официальном сайте и направляется поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику. Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта на официальном сайте.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своём соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем.
Информация о поставщике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленным настоящим Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
При расторжении контракта в связи с односторонним отказом возмещается только фактически понесённый ущерб, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
 Решение поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком  подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.
 Решение поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом поставщика от исполнения контракта заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями ФЗ №44-ФЗ.	

1.	Приложение № 1 "Форма заявки на участие в запросе котировок" 
2.	Приложение № 2 "Обоснование начальной (максимальной) цены контракта" 
3.	Приложение № 3  "Техническое задание"
4.	Приложение № 4  "Проект муниципального контракта"

      Приложение №1
к извещению о проведении
                                                                                                                                                         запроса котировок 
                                                                                                         
 «____» ____________ 201__ г.
исх. № ___________________
Бланк участника размещения заказа
                              
Форма заявки на участие в запросе котировок

 Кому: Администрации муниципального образования «Красногорский район».
Участник запроса котировок:______________________________________________________________
                                                                Наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица)
Место нахождения Участника: ______________________________________________________
                                                 Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)

*Почтовый адрес Участника:__________________________________________________________
*Телефон _______________________ *тел\факс __________________________________________
*Адрес электронной почты Участника:_______________________________________________________
*ИНН участника запроса котировок_________________________________________________________
ИНН (при наличии) учредителя участника запроса котировок __________________________________
ИНН (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа участника запроса котировок _______________________________________________________________________________________
ИНН (при наличии) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок _______________________________________________________________________
*КПП_________________________________
Банковские реквизиты: _____________________________________________________________
__________________________ в _______________________________________________________
(наименование банка)
*В лице ____________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
*Действующий на основании _________________________________________________________.

Документы, подтверждающие соответствие предлагаемых участником запроса котировок товара, работы или услуги условиям допуска, запретам на допуск, ограничениям допуска согласно установленным заказчиком в извещении о проведении запроса котировок в соответствии со статьей 14  Федерального закона 44-ФЗ, либо заверенные копии данных документов _не установлены____.
Изучив извещение о проведении запроса котировок мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок, и направляем настоящую заявку на участие в запросе котировок.
Мы согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок, и предлагаем выполнить работы: «Капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Свободы, д.4, кв.1»   и исполнить в полном объеме согласно локального сметного расчета.
Цена контракта составляет ____________________________________ рублей ____ копеек (________________________________________) (цена указывается цифрами и прописью).

Цена контракта включает в себя все затраты, связанные с выполнением всего объема работ, стоимость приобретённых материалов, расходы на перевозку рабочих, материалов, перемещение механизмов, таможенные расходы, уплату налогов, сборов, другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством
Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта и изменение его условий не допускается.

Необходимо выбрать один из вариантов:
Декларируем соответствие требованиям, установленным  для субъектов малого предпринимательства п. 1, 23, 3 ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209- ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в  Российской Федерации»:

1	Для юридических лиц - суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном капитале (паевом фонде), %		
2	Средняя численность  работников за предшествующий календарный год (для вновь созданных организаций или вновь зарегистрированных  индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств данный показатель указывается за период, прошедший  со дня их государственной регистрации), чел. 		
3	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость  за предшествующий календарный год, млн. руб.		

Или
декларируем принадлежность  к социально ориентированным некоммерческим организациям (необходимо выбрать один из вариантов)

1	Суммарная доля участия Российской Федерации субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в составе учредителей, %		
2	Осуществляемые в соответствии с учредительными документами виды деятельности		

*___________________ 		*_______________________                                      *           /___________________/
(должность)				(подпись)		             (расшифровка подписи)

*-поля, необязательные для заполнения

Приложение №2
к извещению о проведении
                                                                                                                                                    запроса котировок 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 

Применяемый  метод – проектно-сметный.

Начальная (максимальная) цена контракта определена в размере 75676,00 руб. (Семьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей  00 копеек  исходя из цены локального сметного расчета «Капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу: УР,  Красногорский район, с.  Красногорское, ул. Свободы,  д.4, кв.1». Локальный сметный расчет приведен в приложение №3 .

Приложение №3 
к извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание
Санкт-Петербург    БАРС+ версия  12.095
 
                                                                                                                        Форма 4
       на Капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу: УР, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Свободы, д.4, кв.1
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         [наименование стройки ( ремонтируемого объекта)]

                             Л О К А Л Ь H Ы Й    С М Е Т Н Ы Й  Р А С Ч Е Т   №
                                  (локальная смета)
 
           на Капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу: УР, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Свободы, д.4, кв.1
          --------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         (наименование работ и затрат, наименование объекта)
        на Капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу: УР, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Свободы, д.4, кв.1
       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Оcнование:
 
        Сметная стоимость: 75.676 тыс.руб
                         ----------------------------------------------------------------------------------------
        Средства на оплату труда:         14.281 тыс.руб
                                ----------------------------------------------------------------------------------
 
       Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах  по состоянию на ___январь____20__15___г.
                                                                                                                         руб.
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     |               |                            |          |Cтоимость единицы  |    Общая стоимость          |   Затраты труда   |
     | Шифр и номер  |         Наименование       |Количество|-------------------|-----------------------------|  рабочих, чел.-ч, |
  N  | позиции и     |         работ и затрат,    |          |  всего  |Эксплута | Всего   | оплаты  |эксплуа- |    не занятых     |
     | норматива     |          единица           |          |         |  ции    |         | труда   | тация   |   обслуживанием   |
 п.п.|               |          измерения         |          |         | машин   |         |         | машин   |     машин         |
     |               |                            |          |         |         |         |         |         |-------------------|
     |               |                            |          |-------------------|         |         |---------|обслуживающ. машины|
     |               |                            |          |оплаты   | в т.ч.  |         |         | в т.ч.  |-------------------|
     |               |                            |          |труда    | оплаты  |         |         | оплаты  |   на    |  всего  |
     |               |                            |          |         | труда   |         |         | труда   | единицу |         |
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                      Разные работы
 
    1 ТЕРр58-17-3     Разборка покрытий кровель        0.5922    205.01      0.82       121       121               24.39     14.44
        (=110)        из волнистых и               100 м2     --------- ---------
                      полуволнистых                              204.19
                      асбестоцементных листов  
    2 ТЕРр58-17-1     Разборка покрытий кровель        0.2016     88.16      0.33        18        18               10.49      2.11
        (=110)        из листовой стали            100 м2     --------- ---------
                                                                  87.83
    3 ТЕР10-01008-05  Устройство карнизов               0.105   4674.69    117.40       491       158        12    164.45     17.27
        (= 19)                                     100 м2     --------- ---------
                                                                1505.37
                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 
                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500
                      Кт2 = 1.2500 
    4 203-0367        Обшивка наружная и              -0.1113   1365.02                -152           
        (=  1)        внутренняя из древесины тип  м3      
                      0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13
                      мм, шириной без гребня от
                      70 до 90 мм
    5 ПРАЙС           Сайдинг ПВХ (белый)              10.515     47.90                 504           
        (=  1)                                     м2      
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                      982       297        12       673        33
                                                                                                      ---------           ---------
      -накладные расходы                                      руб.                      258
 
      -сметная прибыль                                        руб.                      140
 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     1380
 
      ВСЕГО:                                                                           1380
 
      Индекс на осн з/п (п.45 прил.6А январь 2015 года)         14.2800                4241        [2_1_6]
 
      Индекс на  экспл. машин                                    4.2300                  51        [2_1_7]
 
      Индекс на з/п  машинистов                                 14.2800                   0        [2_1_8]
 
      Индекс к стоимости материалов                              3.3800                2275        [2_1_9]
 
      ИТОГО:                                                                           6567      4241        51      2275
                                                                                                      ---------
 
      Накладные расходы                                         12.1400                3132        [3_2_10]
 
      ИТОГО:                                                                           9699
 
      Сметная прибыль                                           11.4200                1599        [4_3_11]
 
      Итого по разделу :                                                              11298
 
                      Кровля
 
    6 ТЕР10-01083-05  Устройство по фермам              0.378   5198.88    202.36      1965       127        76     35.73     13.51
        (= 19)        настила рабочего толщиной    100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      40 мм сплошного                            335.29     15.46                             6      1.11      0.42
                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 
                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500
                      Кт2 = 1.2500 
    7 113-1777        Паста антисептическая         -0.027972  21736.07                -608           
        (=  1)                                     т       
    8 ТЕР26-01055-02  Установка пароизоляционного      0.5922   1159.10     32.16       686        92        19     16.51      9.78
        (= 43)        слоя из пленки               100 м2     --------- ---------
                      полиэтиленовой (без                        154.97
                      стекловолокнистых
                      материалов)        
                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 
                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500
                      Кт2 = 1.2500 
    9 113-2020        Пленка полиэтиленовая           -68.103      3.17                -216           
        (=  1)        толщиной 0,15 мм             м2      
   10 -10-021         Ветро-гидрозащита Изоспан        68.103      8.28                 564           
        (=  1)        АS                           м2      
   11 ТЕР12-01023-01  Устройство кровли из             0.7938    863.43    163.37       685       326       130     44.31     35.17
        (= 21)        металлочерепицы по готовым   100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      прогонам простая кровля                    410.70     13.72                            11      0.99      0.79
                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 
                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500
                      Кт2 = 1.2500 
   12 101-3861        Профилированный настил            0.508  13062.95                6636           
        (= 21)        окрашенный С21-1000-0,6      т       
   13 101-3741        Сталь листовая оцинкованная      0.0135  12306.92                 166           
        (=  1)        толщиной листа 0,55 мм       т       
   14 101-9496        Дополнительные элементы            4.00    113.92                 456           
        (= 21)        металлочерепичной кровли:    шт.     
                      разжелобки, коньки, ендовы, 
                      карнизные и торцевые
                      планки, заглушки и т.д.     
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                    10334       545       225      9564        59
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                             17                   1
      -накладные расходы                                      руб.                      588
 
      -сметная прибыль                                        руб.                      312
 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                    11234
 
      ВСЕГО:                                                                          11234
 
      Индекс на осн з/п (п.26 прил.6А январь 2014 года)         14.2800                7783        [2_1_6]
 
      Индекс на  экспл. машин                                    4.7600                 990        [2_1_7]
 
      Индекс на з/п  машинистов                                 14.2800                 243        [2_1_8]
 
      Индекс к стоимости материалов                              3.1600               30222        [2_1_9]
 
      ИТОГО:                                                                          39238      7783      1233     30222
                                                                                                      ---------
                                                                                                            243
 
      Накладные расходы                                         12.1400                7138        [3_2_10]
 
      ИТОГО:                                                                          46376
 
      Сметная прибыль                                           11.4200                3563        [4_3_11]
 
      Итого по разделу :                                                              49939
 
                      Фронтон
 
   15 ТЕР10-01008-04  Устройство фронтонов             0.0765   4411.39    135.85       337        55        10     78.20      5.98
        (= 19)                                     100 м2     --------- ---------
                                                                 715.84
                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 
                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500
                      Кт2 = 1.2500 
   16 203-0367        Обшивка наружная и             -0.12087   1365.02                -165           
        (=  1)        внутренняя из древесины тип  м3      
                      0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13
                      мм, шириной без гребня от
                      70 до 90 мм
   17 ПРАЙС           Сайдинг ПВХ (белый)                7.65     47.90                 366           
        (=  1)                                     м2      
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                      538        55        10       473         6
                                                                                                      ---------           ---------
      -накладные расходы                                      руб.                       58
 
      -сметная прибыль                                        руб.                       30
 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                      626
 
      ВСЕГО:                                                                            626
 
      Индекс на осн з/п (п.45 прил.6А январь 2015 года)         14.2800                 785        [2_1_6]
 
      Индекс на  экспл. машин                                    4.2300                  42        [2_1_7]
 
      Индекс на з/п  машинистов                                 14.2800                   0        [2_1_8]
 
      Индекс к стоимости материалов                              3.3800                1599        [2_1_9]
 
      ИТОГО:                                                                           2426       785        42      1599
                                                                                                      ---------
 
      Накладные расходы                                         12.1400                 704        [3_2_10]
 
      ИТОГО:                                                                           3130
 
      Сметная прибыль                                           11.4200                 343        [4_3_11]
 
      Итого по разделу :                                                               3473
 
                      Молниезащита
 
   18 ТЕРм8-02472-08  Проводник заземляющий             0.252    787.22     58.56       198        51        15     20.10      5.07
        (= 85)        открыто по строительным      100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      основаниям из круглой стали                202.95      2.05                             1      0.11      0.03
                      диаметром 8 мм  
   19 ТЕРм8-02472-02  Заземлитель горизонтальный        0.065   1124.02     85.77        73        11         6     16.60      1.08
        (= 85)        из стали полосовой сечением  100 м      --------- ---------                               --------- ---------
                      160 мм2                                    167.61      4.09                                    0.22      0.01
   20 ТЕРм8-02471-01  Заземлитель вертикальный из        0.20    940.20     65.76       188        22        13     10.70      2.14
        (= 85)        угловой стали размером       10 шт.     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      50х50х5 мм                                 108.04      3.54                             1      0.19      0.04
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                      459        84        34       341         8
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                              2
      -накладные расходы                                      руб.                       81
 
      -сметная прибыль                                        руб.                       56
 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                      596
 
      ВСЕГО:                                                                            596
 
      Индекс на осн з/п (п.74 прил.6А январь 2015 года)         14.2800                1200        [2_1_6]
 
      Индекс на  экспл. машин                                    5.6900                 182        [2_1_7]
 
      Индекс на з/п  машинистов                                 14.2800                  29        [2_1_8]
 
      Индекс к стоимости материалов                              2.5600                 873        [2_1_9]
 
      ИТОГО:                                                                           2284      1200       211       873
                                                                                                      ---------
                                                                                                             29
 
      Накладные расходы                                         12.1400                 983        [3_2_10]
 
      ИТОГО:                                                                           3267
 
      Сметная прибыль                                           11.4200                 640        [4_3_11]
 
      Итого по разделу :                                                               3907
 ===================================================================================================================================
 
      Итого прямых затрат по смете в базовых ценах            руб.                    12313       981       281     11051
                                                                                                      ---------
                                                                                                             19
      -накладные расходы                                      руб.                      985
 
      -сметная прибыль                                        руб.                      538
 
      Итого по смете в базовых ценах                          руб.                    13836
 
      Итого прямых затрат по смете в текущих ценах            руб.                    50515     14009      1537     34969       106
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                            272                   1
 
      -накладные расходы                                                              11957
 
      -сметная прибыль                                                                 6145
 
      Итого по смете в текущих ценах                          руб.                    68617
 
      ВСЕГО:                                                                          68617
 
      ндс к ЭМ                                                   0.1800                 228        [11_3_3]
 
      ндс к материалам                                           0.1800                6294        [11_3_5]
 
      ндс к НР 0,172*0,18                                        0.0310                 371        [11_3_13]
 
      НДС к СП 0,15*0,18                                         0.0270                 166        [11_4_14]
 
      ВСЕГО :                                                                         75676
 
      Всего по смете в базовых ценах:                                                 13836
 
      К ОПЛАТЕ СМР : Семьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят шесть  руб. 
  
   Определитель - (=  1)  
    Сметная прибыль -0.4300  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8600
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 19)  
    Сметная прибыль -0.5400  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0600
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 21)  
    Сметная прибыль -0.5500  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0800
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 43)  
    Сметная прибыль -0.6000  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9000
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 85)  
    Сметная прибыль -0.6500  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (=110)  
    Сметная прибыль -0.4000  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.6500
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (=137)  
    Сметная прибыль -0.0000  (0)
    Определитель - (=138)  
    Определитель - (=139)  

                      Cоставил _________                 
                      Проверил _______________________        
 
 Приложение №4  
к извещению о проведении запроса котировок 
Проект                                 
Муниципальный контракт № ____

с. Красногорское                                                                                                        «____» ___________  2015 г.

Администрация муниципального образования «Красногорский район», в лице первого заместителя главы Администрации Кононова Сергея Аркадьевича, действующего на основании Устава от имени муниципального образования «Красногорский район», именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________,  в лице ____________________, действующего на основании _______________, далее именуемый «Подрядчик» с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) по результатам запроса котировок (протокол ______________________ № ______ от «____» _____________ 2015 г. о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы согласно локальному сметному расчёту по капитальному ремонту жилого дома по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Свободы, д.4, кв.1 (далее – объект).
1.2. Подрядчик обязуется в установленный настоящим  контрактом  срок выполнить работы по объекту в строгом соответствии с условиями контракта, локального сметного расчёта в соответствии с ТУ, СНиП, СанПиН, ГОСТ и дальнейшей передачей результата выполненных работ Заказчику.
1.3. Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы и произвести расчет согласно условиям настоящего контракта.
1.4. Место выполнения работ: Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское,   ул. Свободы, д.4, кв.1.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

2.1. Цена контракта составляет                                                      (                                                    ) рублей. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
2.2. Источник финансирования: средства местного бюджета муниципального образования «Красногорский район». 
2.3. Цена контракта включает в себя все затраты, связанные с выполнением всего объема работ, стоимость приобретённых материалов, расходы на перевозку рабочих, материалов, перемещение механизмов, таможенные расходы, уплату налогов, сборов, другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством.    
2.4. Подрядчик  в течение 5-ти дней с момента завершения работ предоставляет Заказчику справки о стоимости выполненных работ и затрат  по форме КС-3 и акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 с расшифровкой видов работ  (в текущих и базовых ценах) с исполнительной документацией на выполненный объем работ.
2.5 Оплата за выполненную работу производится Заказчиком на основании  выставленных счетов-фактур, актов выполненных работ не более чем в течение 30 дней с даты подписания заказчиком этих документов. Расчеты производятся перечислением денежных средств в безналичном порядке.
2.6. Заказчик проверяет и подписывает представленные Подрядчиком акты выполненных работ в течение 5-ти дней с момента их получения, по которым объем выполненных работ по указанным актам принимается к оплате и включается в отчетность.
2.7. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества работ  и иных условий контракта.

2.8.Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика, указанного в разделе 14 настоящего контракта.
2.9. При заключении контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Сроки выполнения работ:
Начало работ – с даты заключения настоящего контракта.  
Окончание работ  –  июнь  2015 г.
Дата окончания работ является моментом для определения имущественных санкций, в случаях нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ. 
3.2. Приемка осуществляется после подписания акта выполненных работ.  	
3.3.  Работы, выполняемые согласно локального сметного расчета, считаются одним этапом выполнения работ по Контракту.   

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Утвердить перечень лиц, уполномоченных Заказчиком  осуществлять контроль за  выполнением работ на объекте.
4.1.2. Передать Подрядчику локальный сметный расчет в объеме, сроки и в составе, обеспечивающих выполнение работ, в 1 (одном) экземпляре.
4.1.3.Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий настоящего контракта, включая техническое и организационное сопровождение (получение необходимых разрешений и согласований).
4.1.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.5. Производить приемку и расчеты за фактически выполненные работы, согласно условиям настоящего контракта.
4.1.6. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ на объекте, соблюдением графиков производства работ, качеством выполняемых работ.
4.1.7. Передать Подрядчику перечень приёма - сдаточной исполнительной документации, необходимой для приемки объекта.
4.1.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом. 
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. В целях осуществления контроля за выполнением работ на объекте, заключать договора об оказании услуг по контролю за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей специализированной организацией или физическим лицом, имеющим право на данный вид деятельности. Специализированная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в рабочее время, в течение всего периода выполнения работ  на объекте.
4.2.2. Расторгнуть настоящий контракт в порядке,  установленном законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
5.1. Подрядчик обязуется:
5.1.1. Выполнить  работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом, нормативными документами и сдать приемочной комиссии Заказчика в состоянии, позволяющем осуществлять нормальную эксплуатацию объекта.
5.1.2. Обеспечить:
•	производство работ в полном соответствии с локальным сметным расчетом, сроками, действующими нормами и правилами;
•	выполнить качественно  работу в соответствии с  действующими нормами и техническими условиями;
•	своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке объекта и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.
 5.1.3. Обеспечить в период проведения работ выполнение необходимых  мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, по санитарному и противопожарному состоянию объекта.
5.1.4. Поставить на объект материалы, оборудование, конструкции, инструменты, приборы учета, необходимые для производства работ по настоящему контракту, нести ответственность за их сохранность.
Все поставляемые материалы, оборудование должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности.
5.1.5. Обеспечить содержание и уборку объекта на период проведения работ. 
5.1.6. Осуществлять охрану объекта, а также охрану материалов, оборудования,  техники и другого имущества на территории объекта с даты начала работ до их завершения и приемки Заказчиком, нести ответственность в случаях их порчи и хищения.
До сдачи объекта в эксплуатацию Подрядчик несет риск случайного уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с действием обстоятельств непреодолимой силы.
5.1.7. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при производстве  работ на объекте.
5.1.8. В течение 5 (пяти) рабочих дней, после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ на объекте, освободить объект от машин и механизмов, неиспользованных материалов и конструкций, строительного мусора.
5.1.9. Своевременно подготовить исполнительную документацию (акты, схемы и т.п.) и передать Заказчику в 2-х экземплярах.
5.1.10. По запросу  Заказчика предоставить в 3 (трех) дневный срок документы, касающиеся процесса выполнения работ на объекте.
5.1.11. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
•	ненадлежащего качества  выполненных работ;
•	возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
•	иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих сохранности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
5.1.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.
     
6.ПРОИЗВОДСТВО, СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
6.1.Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту - формы КС-2; КС-3.
6.2.Приемка выполненных работ производится в течение 5 дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о выполнении работ.
6.3.В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости контракта обязан в согласованный срок устранить недостатки выполненной работы. Некачественно выполненные работы и работы, выполненные с отклонением от технического задания, Заказчиком к оплате не принимаются.
6.4. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход выполнения  работ, данные о проведении испытаний и др. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.
6.5. За пять дней до начала работы приемочной комиссии по приемке работ на объекте Подрядчик передает Заказчику два экземпляра исполнительной документации, и письменное подтверждение соответствия переданной документации фактически выполненным работам.
6.6.Ни один из видов работ не может быть скрыт последующими работами без разрешения Заказчика. Отсутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя Заказчика, а также присутствие указанного лица при проведении работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе в форме оплаты выполненных работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ и соблюдения требований  строительных норм и правил.
6.7. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта. Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Для проведения экспертизы результатов выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и этапу исполнения контракта. При этом Подрядчик обязан предоставить указанные дополнительные материалы в течение 3 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

7.ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
7.1. Подрядчик гарантирует:
•	выполнение всех работ согласно настоящему контракту в полном объеме, предусмотренными  в локальном сметном расчете, полученном Подрядчиком от Заказчика, и в настоящем контракте, в сроки, определенные настоящим контрактом;
•	 качественно выполнить работы в соответствии с  действующими  нормами и правилами;
•	своевременное устранение, за свой счет всех недостатков и дефектов, выявленных в процессе работы на объекте и в гарантийный период.
7.2.Гарантийный срок устанавливается  5 (пять) лет с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.
7.3.Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии с действующими нормами Российской Федерации, соответствие качества используемых  материалов и комплектующих изделий, поставляемых им для выполнения работ  на объекте, ГОСТ, ТУ и наличие сертификатов.
7.4.При выявлении в  период гарантийной эксплуатации дефектов на объекте, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации объекта, гарантийный срок продлевается на период остановки эксплуатации объекта и устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов и недостатков выполненных работ осуществляется за счет средств, силами Подрядчика в установленный Заказчиком срок.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
8.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Подрядчик  вправе взыскать с Заказчика штраф в размере __________________ руб.: 2,5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
*Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.
8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена контракта; В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки).
Размер ставки определяется по формуле С = СЦБ х ДП (где СЦБ – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).
Коэффициент К определяется по формуле К =ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
8.6. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Подрядчиком обязательств предусмотренных контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере _________________ руб.: 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
*Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.
8.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств по контракту.

9. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожары, землетрясения, диверсии, военных действий,  блокад,  изменения законодательства,  препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, и которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 
9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего контракта в срок.
9.3.Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
10.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Удмуртской Республики.
10.3.Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров.

11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
11.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема выполненных работ, качества выполненных работ и иных условий контракта;
б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объёму работ исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работ стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы. Цена единицы дополнительных работ или цена единицы работы при уменьшении предусмотренного контрактом объема работ должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте объем работ.
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объем работ предусмотренных контрактом.
11.2. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.3.В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.
11.4. При исполнении контракта по согласованию заказчика с  исполнителем допускается оказание услуги, качество, которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. 
11.5. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
11.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
11.7. Если заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения  контракта.
11.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее  чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Датой уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.
11.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
11.10. Заказчик отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.
11.11. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным требованиям к участникам закупки  или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем.
11.12. Если до расторжения контракта Подрядчик частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта объём выполненных работ должен быть уменьшен с учетом объема выполненных работ по расторгнутому контракту. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально объёму выполненных работ.
11.13.Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
11.14. Решение подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение подрядчиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения подрядчиком  подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.
11.15. Решение подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления подрядчиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
11.16.Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
11.17.При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
11.18. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом подрядчика от исполнения контракта заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями Федерального закона №44-ФЗ.
11.19. Допускается изменение по соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных контрактом на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, заключенные до дня вступления в силу  Федерального закона44- ФЗ, срок исполнения которых завершается в 2015 году, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. При этом заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) новых условий контракта.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2015 г.

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
13.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
13.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.
13.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик:	Поставщик:	
Администрация муниципального образования «Красногорский район»
ИНН 1815001093, КПП 183701001                          Адрес:427650, УР, с. Красногорское, ул. Ленина, 64                                     
Тел.\факс 8 (34164) 2-16-00, 2-17-51 УФК по Удмуртской Республике (ОФК 15, УФ Администрации Красногорского района  л/с 02133025810, Администрация Красногорского района   л/с 03526140001)
 р\с 40204810500000000016                             
 Отделение-НБ Удмуртская Республика   г. Ижевск  БИК 049401001

 Первый заместитель главы
 Администрации _______________С.А.Кононов
                                     м.п.